在工程進(jìn)行中存在許多不確定因素,,導(dǎo)致工程實際進(jìn)程受到干擾,,不少承包人因為非自身因素引發(fā)的工程無法如期完成,而向相關(guān)業(yè)主提出工期索賠,,順延工期,。
(一)工期索賠的具體依據(jù)
承包商向業(yè)主提出工期索賠的具體依據(jù)主要有:
(1)合同約定或雙方認(rèn)可的施工總進(jìn)度規(guī)劃,;
(2)合同雙方認(rèn)可的詳細(xì)進(jìn)度計劃;
(3)合同雙方認(rèn)可的對工期的修改文件,;
(4)施工日志,、氣象資料;
(5)業(yè)主或工程師的變更指令,;
(6)影響工期的干擾事件,;
(7)受干擾后的實際工程進(jìn)度等;
(二)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規(guī)定,,在合同履行過程中,,因下列情況導(dǎo)致工期延誤和(或)費用增加的,由發(fā)包人承擔(dān)由此延誤的工期和(或)增加的費用,,且發(fā)包人應(yīng)支付承包人合理的利潤:
(1)發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的,;
(2)發(fā)包人未能按合同約定提供施工現(xiàn)場、施工條件,、基礎(chǔ)資料,、許可、批準(zhǔn)等開工條件的,;
(3)發(fā)包人提供的測量基準(zhǔn)點,、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發(fā)包人未能在計劃開工日期之日起7天內(nèi)同意下達(dá)開工通知的,;
(5)發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預(yù)付款,、進(jìn)度款或竣工結(jié)算款的;
(6)監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示,、批準(zhǔn)等文件的,;
(7)專用合同條款中約定的其他情形。
因發(fā)包人原因未按計劃開工日期開工的,,發(fā)包人應(yīng)按實際開工日期順延竣工日期,,確保實際給期不低于合同約定的工期總?cè)諝v天數(shù)。因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`需要修訂施工進(jìn)度計劃的,,按照第7.2.2項[施工進(jìn)度計劃的修訂]執(zhí)行,。
上一篇: 墊資的風(fēng)險
加載更多
近日,樂清法院柳市法庭成功化解一起因建筑鋼管高空墜落致使車輛受損的賠償糾紛案件,。案情簡介:2022年5月初的一天晚上,,鄭某停放在道路停車位上的小轎車被高空落下的鋼管砸中,,車輛后擋風(fēng)玻璃、車頂...